بررسی ماده ۲۵ شرایط عمومی پیمان | اجرای کار در شب

ماده ۲۵ شرایط عمومی پیمان در خصوص اجرای پروژه در شب می باشد. برای اجرای پروژه در شب از سوی پیمانکار نیاز به اجازه کارفرما و همسایگان پروژه می باشد.

متن ماده ۲۵ شرایط عمومی پیمان

برای تحلیل صحیح یک ماده ابتدا باید متن ماده را به دقت مطالعه نمود. در ادامه متن ماده ۲۵ شرایط عمومی پیمان در سال جدید برای شما عزیزان بیان گردیده است:

ماده ۲۵- اجرای کار در شب

اجرای کار در شب، در موارد زیر مجاز است:

الف) در برنامه زمانی تفصیلی پیش بینی شده است.

ب) هر گاه به سبب بروز تاخیرهای از سوی پیمانکار، انجام کار طبق تشخیص پیمانکار در مدت پیمان امکان پذیر نباشد، پیمانکار می تواند بدون آنکه حق دریافت اضافه هزینه کار را داشته باشد با تائید مهندس مشاور و موافقت کارفرما، قسمتی از کار را در شب اجرا کند.

ج) هرگاه مهندس مشاور تشخیص دهد که پیشرفت کار پیمانکار به نحوی نیست که همه عملیات در مدت پیمان پایان یابد، می تواند پس از موافقت کارفرما، به پیمانکار دستور دهد که قسمتی از کار را در شب اجرا کند. در این حالت، پیمانکار مکلف به اجرای این دستور است و حق ادعا و یا مطالبه هیچ گونه خسارت و اضافه بها را ندارد.

د) اگر به تشخیص مهندس مشاور و تائید کارفرما برای جبران تاخیرهایی که ناشی از قصور پیمانکار نیست، کار در شب نیز انجام شود، اضافه هزینه های مربوط به کار در شب، با تائید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، پرداخت می شود. در محاسبه این هزینه ها، به منظور تعیین این هزینه های اضافی دستمزد نیروی انسانی برای کار در شب، باید مقررات قانون کار و امور اجتماعی ملاک قرار گیرد.

پیمانکار متعهد است که ترتیب کار را طوری دهد که تا حد امکان، اجرای کار در شب برای ساکنان مجاور مزاحمتی ایجاد نکند

بند الف ماده ۲۵ شرلیط عمومی پیمان

بند الف ماده ۲۵ شرایط عمومی پیمان در مقام بیان اصل در خصوص کار در شب می باشد. مفهوم مخالف بند  الف ماده ۲۵ شرایط عمومی پیمان این است که اصل بر عدم مجوز کار در شب می باشد. به عبارت دیگر پیمانکار حق ندارد در شب اقدام به انجام کارهای پروژه نماید، مگر مواردی که در ماده ۲۵ شرایط عمومی پیمان بیان گردیده است. یکی از مواردی که در ماده ۲۵ بیان شده است، بند الف این ماده است که بیان می دارد، در صورتی پیمانکار می تواند کار را در شب انجام دهد که این امر در برنامه تفضیلی پیش بینی شده باشد. یک پیمانکار موفق قطعا یک وکیل متخصص در قرارداد پیمانکاری را در کنار خود دارد. شرایط عمومی پیمان تخصص ماست و ارائه این خدمت به شما افتخار ما.

بند ب ماده ۲۵ شرایط عمومی پیمان

بند ب ماده ۲۵ شرایط عمومی پیمان یکی دیگر از مواردی است که موجب می شود کارفرما اذن کار در شب را صادر نماید. پیمانکار در صورتی که تاخیراتی داشته و امکان اتمام پروژه در مدت پیمان وجود نداشته باشد، می تواند از کارفرما درخواست کار در شب را نماید که در صورت موافقت کارفرما و مهندس مشاور این کار بلامانع است. پیمانکاران عزیز توجه داشته باشند که برای انجام کار در شب مطابق این بند، حق درخواست اضافه کاری یا مبلغ مازاد تحت هر عنوانی نخواهند داشت.

بند ج ماده ۲۵ شرایط عمومی پیمان

بند ج ماده ۲۵ شرایط عمومی پیمان در مورد شرایطی است که مهندس مشاور تشخیص دهد امکان اتمام پروژه با توجه به روند انجام کار توسط پیمانکار در مدت زمان تعیین شده امکان پذیر نیست. در این شرایط مهندس مشاور با تایید کارفرما به پیمانکار دستور می دهد که بخشی از کار را در شب انجام دهد و پیمانکار نیز حق اعتراض به این تصمیم را ندارد. در این خصوص نیز پیمانکار حق دریافت مبلغ اضافه از کارفرما نخواهد داشت.

بند د ماده ۲۵ شرایط عمومی پیمان

بند د ماده ۲۵ شرایط عمومی پیمان شرایطی را بیان می کند که تاخیر در انجام پروژه ناشی از قصور پیمانکار نباشد، در این شرایط اگر با تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما، لازم باشد قسمتی از کار در شب انجام شود، اضافه هزینه ای برای کار در شب در نظر گرفته شده و به پیمانکار پرداخت می گردد. لازم به ذکر است برای تعیین دستمزد کارگرانی که در شب کار می کنند، رعایت قانون کار الزامی است. هیچوقت پرونده های پیمانکاری خود را بدون وکیل به دادگاه نفرستید، خسارت های آن غیر قابل جبران است.

• نکته: اجرای کار در شب حتی با دستور کارفرما و موافقت پیمانکار زمانی قابل انجام است که مزاحمتی برای همسایه ها به همراه نداشته باشد، در صورتی که اجرای کار در شب برای همسایه ها مزاحمتی ایجاد کند، همسایه ها می توانند تحت عنوان مزاحمت شکایت حقوقی یا کیفری علیه کارفرما و پیمانکار مطرح نمایند.

کلام پایانی با کارفرمایان و پیمانکاران محترم

برای پرونده های پیمانکاری خود به دنبال وکیل متخصص هستید؟ با تعداد زیادی از وکلا و موسسات در این خصوص مشاوره داشته اید، اما نتیجه مورد نظر حاصل نشده است؟ تخصص، تجربه و پشتکار وکلای ما از خصوصیات بازر آنهاست. توصیه می کنیم جهت دریافت خدمات حقوقی نوین و به روز در زمینه شرایط عمومی پیمان و قراردادهای پیمانکاری، مجموعه ما را به خاطر بسپارید.

برای مشاوره با وکیل پیمانکاری و همچنین تنظیم لایحه، اظهارنامه، دادخواست و سایر اقدامات حقوقی مورد نیاز در پرونده های پیمانکاری روی ما حساب کنید و برای برقراری ارتباط با ما، می توانید از شماره های موسسه یا پیام رسان های مختلف استفاده نمایید.